On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
администратор


Сообщение: 121
Зарегистрирован: 19.05.09
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.05.14 14:38. Заголовок: Дополнительное соглашение к ДДУ


Дополнительное соглашение № __
к договору № ___/К ________ от « »_______20__ года
участия в долевом строительстве объекта - квартиры


г. Климовск Московской области «__ » ________ 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ», в лице Генерального директора Матузова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Застройщик», с одной стороны, и
Гражданин(ка) Российской Федерации ____________________________________________, пол _____________, _________________ года рождения, место рождения: _______________________, паспорт _____________, выдан __________________________, код подразделения _________________, зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Участник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.4.6.5. мирового соглашения, утвержденного Определением Арбитражного суда Московской области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве должника от 27.09.2013 г. по делу № А41-5313/09, вступившим в законную силу 27.09.2013 г., и Соглашения о переводе прав и обязательств от «___»____________ 2013 г., заключенного между ООО «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ» и ООО «ПКП Лидер» в соответствии с Главой 24 «Перемена лиц в обязательстве» Гражданского Кодекса Российской Федерации, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № ___/К ________ от « »_______20__ года о нижеследующем:
Участник долевого строительства с Определением Арбитражного суда Московской области об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу о банкротстве должника от 27.09.2013 г. по делу № А41-5313/09 ознакомлен, положения Определения разъяснены и понятны.
Участник долевого строительства произвел(а) оплату Цены Договора от № ___/К ________ от « »_______20__ года полностью, чем полностью исполнил(а) свои обязательства по оплате Объекта долевого строительства.
Участник долевого строительства произвел(а) оплату Цены Договора от № ___/К ________ от « »_______20__ года частично, в сумме ________ руб. ________ коп. остальная сумма денег в размере _______ руб. ______ коп. подлежит перечислению на расчетный счет ООО «Премьер-Инвест» в следующем порядке:
_________ руб. ________ коп. до «___» _____________ 20__г.
_________ руб. ________ коп. до «___» _____________ 20__г.
_________ руб. ________ коп. до «___» _____________ 20__г.
_________ руб. ________ коп. до «___» _____________ 20__г.
_________ руб. ________ коп. до «___» _____________ 20__г.

исполнения обязанности Участника долевого строительства по оплате признается дата зачисления денежных средств в полном объеме, согласно условиям настоящего Договора, на расчетный счет Застройщика согласно выписке обслуживающего Застройщика банка, либо дата оплаты любым иным не противоречащим законодательству РФ способом.
В соответствии с мировым соглашением, утвержденным Определением Арбитражного суда Московской области по делу № А41-5313/09, внести в Договор № __/К________ от « » _______ 20__ года участия в долевом строительстве объекта - квартиры в жилом доме, расположенном по адресу: Московская область, город Климовск, улица Серпуховская, корп.1, следующие изменения:
Текст договора № __/К________ от « » _______ 20__ года изложить в следующей редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ», в лице Генерального директора Матузова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны и
гр._____________________, дата рождения: ___________года, место рождения:
_______________, пол: _____, паспорт __________________№ ____________, выдан
______________г._______________________________, код подразделения _________,
зарегистрирован(а) по адресу: Россия, ___________________________________, телефон:
_______________, адрес для корреспонденции: __________, именуемая(ый) в дальнейшем "Участник долевого строительства", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее - «Договор») о следующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Многоквартирный дом – четырнадцатиэтажный восьмисекционный жилой дом каркасная безригельная система из монолитного железобетона, наружные стены кладка полистерол бетонных сплошных блоков и облицовкой лицевым кирпичом по адресу: Московская область, г. Климовск ул. Серпуховская, дом 7.
1.2. Объект долевого строительства - квартира (жилое помещение), расположенная в Многоквартирном доме, в секции № ____ , на ____ этаже, состоящая из ___ комнат, со строительным номером ______ (___________), проектной общей площадью ____ (________) кв.м., согласно Описанию объекта долевого строительства и его размещению на поэтажном плане этажа Многоквартирного дома (Приложение № 2 к настоящему Договору), создаваемая с привлечением денежных средств Участника долевого строительства и подлежащая передаче Участнику долевого строительства без внутренней отделки, только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома и входящая в состав указанного Многоквартирного дома в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Объект долевого строительства определен в соответствии с проектной документацией, действующей на дату заключения настоящего Договора.
Перечень строительно-монтажных, в том числе отделочных работ Объекта долевого строительства указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. У Участника долевого строительства при возникновении права собственности на Объект долевого строительства одновременно возникает доля в праве собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, которая не может быть отчуждена или передана отдельно от права собственности на Объект долевого строительства.
1.4. Проектная общая площадь Объекта долевого строительства – суммарная площадь всех частей Объекта долевого строительства, включая площадь помещений вспомогательного использования, за исключением балконов (лоджий).
1.5. Уточненная (фактическая) площадь Объекта долевого строительства – сумма общей площади квартиры без учета лоджий и балконов, которая определяется по окончании строительства Многоквартирного дома на основании обмеров, проведенных органом технической инвентаризации, и составления технического паспорта на Многоквартирный дом и Квартиру.
1.6. Разрешение на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию – документ,
удостоверяющий выполнение строительства Многоквартирного дома в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного Многоквартирного дома градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
1.7. Цена договора – размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства Застройщику в рамках целевого финансирования для строительства (создания) Объекта долевого строительства. Цена договора определяется как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг Застройщика в размере 17% от Цены Договора (вознаграждение Застройщика).
1.8. Застройщик - юридическое лицо, имеющее на праве аренды или собственности земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Право Застройщика на привлечение денежных средств для строительства (создания) Многоквартирного дома подтверждается следующими документами:
- Разрешение на строительство № 056-11 от 30 мая 2007г., выданное Администрацией города Климовска (Управление архитектуры и градостроительства г. Климовска) продленное на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 27.09.2013г. по делу № Ф41-5313/09;
- Земельный участок кадастровый номер 50:56:0030323:2 общей площадью 29900 кв.м. Земельный участок расположен в 3 экономической зоне в северо-восточном районе г.Климовска (район КДИ), участок граничит с севера – земли поселений далее ГСК-19, с востока - территория коллективных садов, с юга – территория Подольской МИС, с запада – земли поселений, 5-ти этажный жилой дом.
Адрес участка: Московская область, г. Климовск, ул. Серпуховская.
- Договор аренды земельного участка № 128/05 от 28.12.2005 в редакции дополнительного соглашения от 14.10.2013 № 102-ДС/13. Договор зарегистрирован в Главном Управлении Федеральной регистрационной службы 26 января 2006 года, номер регистрации 50-50-56/004/2006-61.
- Дополнительное соглашение от 14.10.2013 № 102-ДС/13 к договору аренды № 128/05 от 28.12.2005г. зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 15.11.2013г., номер регистрации 50-50-56/015/2013-251.
- Проектная декларация от 10 декабря 2013 года, опубликованная в сети Интернет на сайте http://www.premierdevelopment.ru/ и в газете «Местные вести» от «11» декабря 2013 года.
1.9. Правопреемники Участника долевого строительства имеют права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Проектная декларация - информация о Застройщике и о проекте строительства, в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать Объект долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящего Договора Участнику долевого Строительства, а Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
2.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
2.3. Срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства – до 30 сентября 2015 года.
Плановый срок окончания строительства и получения разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию – 31 мая 2015 года.
Гарантийный срок на Объект долевого строительства составляет 5 (пять) лет с даты его передачи Участнику долевого строительства.
Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Объекта долевого строительства, составляет 3 (Три) года с даты подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства.
2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта долевого строительства до его передачи Участнику долевого строительства по передаточному акту несет Застройщик.
2.5. Проектная общая площадь Объекта долевого строительства, указанная в п.1.2. Договора определена в соответствии с проектной документацией на Многоквартирный дом, и включает в себя сумму площадей всех помещений Квартиры, без учета площади лоджий и балконов. Точная площадь Объекта долевого строительства будет установлена после проведения первичной технической инвентаризации и оформления технического паспорта организацией технического учета.
2.6. Если на основании данных технической инвентаризации будет установлено уменьшение проектной общей площади объекта долевого строительства на 1 кв.м. и более, Застройщик возвращает Участнику долевого строительства денежные средства, соответствующие разнице между ценой Договора, указанной в пункте 3.1., и ценой Договора, рассчитанной исходя из уточненной (фактической) общей площади объекта долевого строительства. Расчет суммы возврата денежных средств Застройщик представляет Участнику долевого строительства одновременно с уведомлением о завершении строительства жилого дома. Возврат осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня уведомления Участника долевого строительства Застройщиком, но не позднее дня подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства.
2.7. Если на основании данных технической инвентаризации будет установлено увеличение проектной общей площади объекта долевого строительства на 1 кв.м. и более, Участник долевого строительства уплачивает Застройщику денежные средства, соответствующие разнице между размером цены Договора, указанной в пункте 3.1., и размером цены Договора, рассчитанной исходя из уточненной (фактической) общей площади объекта долевого строительства. В этом случае Застройщик направляет Участнику долевого строительства расчет доплаты денежных средств и счет, по которому эта доплата должна быть произведена Участником долевого строительства. Доплата осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня уведомления Участника долевого строительства Застройщиком, но не позже дня подписания акта приема-передачи объекта долевого строительства.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора на момент его заключения составляет ___________(___________________________)
рублей, НДС не облагается.
Окончательная цена настоящего Договора определяется как произведение размера уточненной (фактической) площади Объекта долевого строительства на цену 1 кв.м. площади Объекта долевого строительства.
3.2. Цена 1 кв.м. площади Объекта долевого строительства составляет ________ (_____________) рублей.
3.3. Уточненная (фактическая) площадь Объекта долевого строительства устанавливается по завершении строительства, и определяется органом, осуществляющим технический учет объекта недвижимости, согласно действующей на тот момент инструкции о проведении учета жилищного
фонда в Российской Федерации.
3.4. В цену настоящего Договора не включены затраты Участника долевого строительства по государственной регистрации настоящего Договора и оформлению Объекта долевого строительства, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, в собственность. Данные затраты Участник долевого строительства несет самостоятельно.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Участник долевого строительства производит оплату Цены Договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Застройщика, либо иным не противоречащим законодательству РФ способом. Назначение платежа: «Оплата по Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № _______ от «_____» ______________ 201_ года».
4.2. Сумма в размере ________________ (_____________________________)
рублей 00 копеек (НДС не облагается) оплачивается Участником в срок до «_____» ___________ 201_ года.
4.3. Датой исполнения обязанности Участника долевого строительства по оплате признается дата зачисления денежных средств в полном объеме, согласно условиям настоящего Договора, на расчетный счет Застройщика согласно выписке обслуживающего Застройщика банка, либо дата оплаты любым иным не противоречащим законодательству РФ способом.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Застройщик обязуется:
5.1.1. Добросовестно выполнять свои обязательства по Договору.
5.1.2. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства не позднее срока, предусмотренного в п. 2.3. Договора.
5.1.3. В случае, если строительство (создание) Многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный Договором срок, Застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить Участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении срока передачи Объекта долевого строительства. Изменение предусмотренного Договором срока передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства оформляется дополнительным соглашением к Договору и проходит государственную регистрацию.
5.1.4. Передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям Договора, проектной документации и подтверждено Заключением о соответствии построенного объекта проектной документации, действующим нормам и правилам, выданным уполномоченным органом государственного надзора за строительством.
5.1.5. Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома и предоставить его в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после получения такого разрешения.
5.1.6. Основанием для государственной регистрации права собственности Участника долевого строительства на Объект долевого строительства являются документы, подтверждающие факт его постройки (создания), - разрешение на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома, в состав которого входит Объект долевого строительства и передаточный акт о передаче Участнику Объекта долевого строительства.
5.1.7. Застройщик гарантирует, что им не заключено договоров (соглашений) с иными лицами, предусматривающих их право на Объект долевого строительства.
5.1.8. Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания Сторонами передаточного акта Объекта долевого строительства.
5.2. Участник долевого строительства обязуется:
5.2.1. Своевременно и полностью произвести оплату по настоящему Договору.
5.2.2. Подать на государственную регистрацию настоящий Договор в установленном законом порядке.
5.2.3. Приступить к приемке Объекта долевого строительства по передаточному акту в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления Застройщика о готовности Объекта к передаче.
5.2.4. Обязательства Участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с настоящим договором и подписания Сторонами передаточного акта.
5.2.5. Письменно уведомлять Застройщика об изменении своего адреса проживания или другой информации, способной повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору.
При отсутствии такого уведомления все письменные сообщения, отправленные по указанному в настоящем Договоре адресу, считаются доставленными должным образом.
5.2.6. С момента приема Объекта долевого строительства по передаточному акту, Участник долевого строительства обязуется принять на себя бремя его содержания, оплачивать коммунальные услуги согласно действующим муниципальным тарифам и иные услуги по содержанию (эксплуатации) Многоквартирного дома.
Одновременно с подписанием передаточного акта заключить с организацией, принявшей от Застройщика Многоквартирный дом в эксплуатацию (до выбора собственниками помещений Многоквартирного дома в установленном жилищным законодательством порядке способа управления Многоквартирным домом), договор на техническое обслуживание Объекта долевого строительства и управление общим имуществом Многоквартирного дома.
5.2.7. Участник долевого строительства дает свое согласие Застройщику вносить изменения в проект строительства Многоквартирного дома, при условии, что Объект долевого строительства сохраняет свои характеристики.

6. ПРАВА СТОРОН

6.1. Застройщик вправе:
6.1.1. Застройщик вправе вносить изменения в проект строительства Многоквартирного дома, при условии, что Объект долевого строительства сохраняет свои характеристики.
6.2. Участник долевого строительства вправе:
6.2.1. Получить результат участия в долевом строительстве в виде Объекта долевого строительства, указанного в п. 1.2. Договора.
6.2.2. Обращаться в орган, осуществляющий технический учет объекта недвижимости для определения уточненной (фактической) общей площади и (или) общего объема Объекта долевого строительства либо в иные уполномоченные органы и организации.
6.2.3. Обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением о государственной регистрации права собственности на Объект долевого строительства после подписания с Застройщиком передаточного акта Объекта долевого строительства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Сторона, не исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой Стороне по ее требованию предусмотренные настоящим Договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
7.2. Просрочка внесения платежа Участником долевого строительства более чем на два месяца является основанием для одностороннего отказа Застройщика от исполнения своих обязательств.
7.3. В случае нарушения предусмотренного Договором срока передачи Участнику долевого строительства Объекта долевого строительства Участник долевого строительства вправе потребовать, а Застройщик, при наличии такого требования, обязан оплатить Участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае нарушения установленного Договором срока внесения платежа Застройщик вправе потребовать, а Участник долевого строительства, при наличии такого требования, обязан оплатить Застройщику неустойку (пени) в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. За перепланировку и индивидуальную отделку квартиры до момента подписания передаточного акта Объекта долевого строительства, Участник долевого строительства уплачивает Застройщику неустойку в размере 10 (Десять) процентов от суммы Договора, а также возмещает в полном объеме затраты, понесенные Застройщиком для приведения Объекта в первоначальное состояние (согласно проекта), либо производит соответствующие работы за свой счет в сроки, согласованные Сторонами дополнительно.
7.6. Неуплата Участником долевого строительства цены Объекта долевого строительства в размере, предусмотренном настоящим Договором, на протяжении более чем 2-х месяцев, а также непринятие им Объекта долевого строительства в течение более 2 месяцев, либо отказ от его принятия при условии надлежащего исполнения Застройщиком своих обязательств по настоящему Договору, является существенным нарушением настоящего Договора и влечет возникновение у Застройщика права на односторонний отказ от исполнения Договора и возникновение ответственности у Участника долевого строительства в размере 10 % от цены Объекта долевого строительства, указанной в настоящем Договоре.

8. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

8.1. Передача Объекта долевого строительства Застройщиком и принятие его Участником долевого строительства осуществляются подписанием Сторонами передаточного акта.
8.2. Передача Объекта долевого строительства осуществляется не ранее получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.
8.3. После получения Застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома он обязан передать Объект долевого строительства Участнику долевого строительства по передаточному акту в третьем квартале 2015 г., но не позднее 30 сентября 2015г.
Застройщик вправе досрочно исполнить обязательство по передаче Объекта долевого строительства.
8.4. Участник долевого строительства, получивший письменное сообщение Застройщика по адресу, указанному в настоящем Договоре, о завершении строительства (создании) Многоквартирного дома, в соответствии с Договором и о готовности Объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения.
8.5. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта Объекта долевого строительства вправе потребовать от Застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие Объекта долевого строительства требованиям, указанным в п. 5.1.4. настоящего Договора и отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства до исполнения Застройщиком своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором.
8.6. При уклонении Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства в предусмотренный настоящим Договором срок или при отказе Участника долевого строительства от принятия Объекта долевого строительства Застройщик по истечении двух месяцев со дня, предусмотренного настоящим договором для передачи объекта долевого строительства Участнику долевого строительства вправе составить односторонний акт или иной документ о передаче Объекта долевого строительства. При этом риск случайной гибели (иной ущерб) Объекта долевого строительства признается перешедшим к Участнику долевого строительства со дня составления одностороннего акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства.
8.7. Стороны при заключении настоящего Договора исходят из того, что свидетельством качества передаваемого Участнику долевого строительства жилого помещения, его соответствие строительно-техническим нормам и правилам, является получение разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора либо потребовать расторжения в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и в установленном им порядке.
9.2. Застройщик в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения Договора в случае, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством.
9.3. При расторжении настоящего Договора взаимоотношения Сторон по возврату внесенных Участником долевого строительства денежных средств и уплате неустоек, регулируется положениями действующего законодательства.
9.4. Договор считается расторгнутым с даты государственной регистрации расторжения Договора. Заявление о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о расторжении Договора может быть подано одной из Сторон Договора с приложением документов, подтверждающих его расторжение.

10. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному лицу допускается после полной уплаты Застройщику Цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном ГК РФ с обязательным согласованием такой уступки с Застройщиком и оплатой последнему 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
10.2. Сделка по уступке прав требований по Договору подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. Расходы по государственной регистрации несет Участник долевого строительства и/или новый Участник долевого строительства. О переходе прав по настоящему договору Участник долевого строительства обязан уведомить Застройщика в письменной форме в трехдневный срок.
10.3. Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному лицу допускается с момента государственной регистрации Договора до момента подписания Сторонами передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого строительства.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 7 [только новые]


администратор


Сообщение: 122
Зарегистрирован: 19.05.09
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.05.14 14:39. Заголовок: 11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ..


11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР)

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.
11.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Договора отнесли: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень и т.п.); температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, препятствующие нормальным условиям деятельности; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов власти и управления, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами Договора; забастовки, боевые действия, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами.
11.3. Сторона, на территории которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) дней со дня прекращения обстоятельств известить другую Сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушения и их влиянии на исполнение Договора в письменной форме с приложением подтверждающего документа, выданного компетентным органом.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

12.1. Застройщик гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанная квартира никому не продана, не подарена, никому не заложена, не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
12.2. В обеспечение исполнения обязательств Застройщика по настоящему Договору с момента государственной регистрации Договора считается находящимся в залоге право аренды земельного участка с кадастровым номером 50:56:0030323:2 общей площадью 29900 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, г. Климовск, ул. Серпуховская, предоставленного для строительства Многоквартирного дома, и строящийся на указанном земельном участке Многоквартирный дом, в составе которого будет находиться Объект долевого строительства.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Отношения Застройщика и Участника долевого строительства, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
13.2. Стороны будут разрешать возникающие между ними споры и разногласия путем переговоров. При этом под переговорами понимаются как устные консультации, проводимые Сторонами, так и обмен письменными сообщениями.
13.3. В случае недостижения согласия по спорным вопросам в ходе переговоров, Стороны могут передать спор в суд. В целях упрощения разрешения возможных судебных споров, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего договора в процессе его исполнения или после его окончания, Стороны устанавливают договорную подсудность всех споров Климовскому городскому суду Московской области, т.е. по месту нахождения Объекта долевого строительства. Данная договорная подсудность признается Сторонами исключительной и изменению не подлежит, в том числе и при изменении Сторонами своего местонахождения, за исключением подсудности дел в соответствии со ст.26, 27 и 30 ГК РФ.
13.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в силу с момента их государственной регистрации.
Заявление о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним соответствующей записи может быть подано одной из Сторон Договора с приложением документов, необходимых для проведения государственной регистрации.
13.5. Все уведомления, извещения являются надлежащими, если они совершены в письменном виде и доставлены до получателя по факсу с подтверждением получения, курьером или заказным отправлением, либо по электронной почте.
13.6. Участник долевого строительства дает Застройщику свое согласие на обработку персональных данных, в том числе автоматизированную, а также распространение и предоставление персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г.
13.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ»
Адрес: 142184, Московская область, город Климовск, улица Западная, дом 11, помещение
57
ОГРН 1137746512815
ИНН/ КПП: 7706796161 / 507401001
Р/с 40702810120100002197 в «ТКБ» (ЗАО) г. Москва
К/с 30101810800000000388
БИК 044525388

Генеральный директор


_______________________С.В. Матузов


Участник долевого строительства:

Ф.И.О.
Паспорт: ________________________
Выдан:__________________________
Код подразделения: _______________
________________________________
Зарегистрирован: _________________

______________________ Ф.И.О.


Приложения.....
к ДОГОВОРУ № ____________
участия в долевом строительстве
многоквартирного дома
от «___»___________2013 г.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 99
Зарегистрирован: 02.06.10
Откуда: +7 926 530-61-72
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.05.14 16:33. Заголовок: Оплачивать за переуступку Заказчику 50 тыс.?


Прошу пояснить юристов, почему возник в Доп. соглашении пункт об оплате Застройщику 50000руб. при переуступке?
Какие действия Застройщика обуславливают эту сумму? Могу ли я при заключении Доп. соглашения отказаться от такого пункта. В первоначальном договоре этого не было?
Admin пишет:

 цитата:
10.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
Уступка Участником долевого строительства прав требований по Договору иному лицу допускается после полной уплаты Застройщику Цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном ГК РФ с обязательным согласованием такой уступки с Застройщиком и оплатой последнему 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.



Марка, кв.662 Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 77
Зарегистрирован: 29.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.06.14 10:28. Заголовок: Уважаемые СТЕПАН от ..


Уважаемые СТЕПАН от инвестора и форумчане прочитав доп. соглашение у меня возникли замечания по следующим пунктам: Необходимо сразу отметить что документ хотя и называется Доп. соглашение, но по содержанию это новый договор и поэтому конечно нужно отнеситесь к его подписанию повнимательней. Особенно кто раньше оплатил 100 % своей квартиры. Почему не выложили ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к данному доп. соглашению. Думаю его надо выложить и обсудить на форуме. Не могу понять что там написано. Свои замечания начну с малого:
1. Выделять абзацы особенно на первой странице.
2. Нужно убрать предлог "от" перед номерами после слов "оплату Цены Договора" в двух местах.
3. Исходя из содержания доп. соглашения рыба написана как для уплативших 100%, так и для уплативших частично.
4. Поэтому, чтобы доп соглашение было понятно каждому дольщику, доп соглашение должно быть написано для каждой группы отдельно.
5. В связи с этим для дольщика оплатившего 100% на первой странице заполняется абзац-
"Участник долевого строительства произвел (а) оплату Цены договора №_______ от "__"__________20__ года полностью, чем полностью исполнил (а) свои обязательства по оплате Объекта долевого строительства."
6. Остальной текст до слов "Текст договора" для оплативших 100% не нужен и его нужно исключить.
7. Для оплативших частично наоборот - текст остается , а что мной выделено в кавычки убирается.
8. Раздел 1 "Термины и определения" можно оставить без изменения.
9. Раздел 2 остается для оплативших частично.
10. Для оплативших 100% в п. 2.1 Раздела 2 слова "обязуется уплатить обусловленную договором цену и" заменить на слова "полностью уплатившего обусловленную договором цену," и далее по тексту.
11. Раздел 3 и 4 написан для дольщиков уплативших частично.
12. Поэтому для дольщиков уплативших 100% - в п. 3.1 Раздела 3 указывается уплаченная цена по прежнему
исполненному договору. В п.3.2 Раздела 3 указывается цена 1 кв. метра по прежнему исполненному договору.
Раздел 4 нужно убирать полностью.
13. В п. 5.1.7 слова "их право" заменить на слова "права иных лиц" - считаю так будет понятней каждому дольщику.
14. Раздел 7 должен быть полностью исключен - для дольщиков уплативших 100%, а для дольщиков уплативших
частично - исключены п. п. 7.5 и 7.6 так как договор не предусматривает перепланировку и индивидуальную отделку
и совершенно непонятно за что платить 10%. На это нужен отдельный договор.
15. В п. 8.7 Раздела 8 слова "получение разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома" заменить на слова
"Заключение выданным уполномоченным органом государственного надзора за строительством" так как если оставить старую редакцию указанную в рыбе, то дольщик не может оспорить качество работ в суде. Эти документы выдают разные органы.

Вот пока у меня все. Если есть у кого замечания пишите и чем скорее. тем лучше.

ДА еще. Прошу скинуть, если есть возможность, ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ну и для лучшего понимания ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 78
Зарегистрирован: 29.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.06.14 10:29. Заголовок: Уважаемые СТЕПАН от ..


Уважаемые СТЕПАН от инвестора и форумчане прочитав доп. соглашение у меня возникли замечания по следующим пунктам: Необходимо сразу отметить что документ хотя и называется Доп. соглашение, но по содержанию это новый договор и поэтому конечно нужно отнеситесь к его подписанию повнимательней. Особенно кто раньше оплатил 100 % своей квартиры. Почему не выложили ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к данному доп. соглашению. Думаю его надо выложить и обсудить на форуме. Не могу понять что там написано. Свои замечания начну с малого:
1. Выделять абзацы особенно на первой странице.
2. Нужно убрать предлог "от" перед номерами после слов "оплату Цены Договора" в двух местах.
3. Исходя из содержания доп. соглашения рыба написана как для уплативших 100%, так и для уплативших частично.
4. Поэтому, чтобы доп соглашение было понятно каждому дольщику, доп соглашение должно быть написано для каждой группы отдельно.
5. В связи с этим для дольщика оплатившего 100% на первой странице заполняется абзац-
"Участник долевого строительства произвел (а) оплату Цены договора №_______ от "__"__________20__ года полностью, чем полностью исполнил (а) свои обязательства по оплате Объекта долевого строительства."
6. Остальной текст до слов "Текст договора" для оплативших 100% не нужен и его нужно исключить.
7. Для оплативших частично наоборот - текст остается , а что мной выделено в кавычки убирается.
8. Раздел 1 "Термины и определения" можно оставить без изменения.
9. Раздел 2 остается для оплативших частично.
10. Для оплативших 100% в п. 2.1 Раздела 2 слова "обязуется уплатить обусловленную договором цену и" заменить на слова "полностью уплатившего обусловленную договором цену," и далее по тексту.
11. Раздел 3 и 4 написан для дольщиков уплативших частично.
12. Поэтому для дольщиков уплативших 100% - в п. 3.1 Раздела 3 указывается уплаченная цена по прежнему
исполненному договору. В п.3.2 Раздела 3 указывается цена 1 кв. метра по прежнему исполненному договору.
Раздел 4 нужно убирать полностью.
13. В п. 5.1.7 слова "их право" заменить на слова "права иных лиц" - считаю так будет понятней каждому дольщику.
14. Раздел 7 должен быть полностью исключен - для дольщиков уплативших 100%, а для дольщиков уплативших
частично - исключены п. п. 7.5 и 7.6 так как договор не предусматривает перепланировку и индивидуальную отделку
и совершенно непонятно за что платить 10%. На это нужен отдельный договор.
15. В п. 8.7 Раздела 8 слова "получение разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома" заменить на слова
"Заключение выданным уполномоченным органом государственного надзора за строительством" так как если оставить старую редакцию указанную в рыбе, то дольщик не может оспорить качество работ в суде. Эти документы выдают разные органы.

Вот пока у меня все. Если есть у кого замечания пишите и чем скорее. тем лучше.

ДА еще. Прошу скинуть, если есть возможность, ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ну и для лучшего понимания ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 16.06.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.06.14 18:47. Заголовок: Если сроков подписан..


Если сроков подписания допсоглашения нет,то на хера подписывать вашу галиматью? Тут остались нормальные люди ещё?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.08.14 20:05. Заголовок: ДС


всем привет.
3 раза просил Степана переслать руководству мои мейлы с вопросами и предложениями по ДС или дать контакты к кому из рук-ва застройщика обращаться
- ноль внимания.

похоже новый застройщик хочет по максимуму подписать ДС с теми ДДУ-шниками, кто не читает форум или кто юридически не очень подкован.

для ДДУ-шников (100%оплативших Лидеру квартиры), кто не готов подписывать такое кривое ДС
предлагаю в начале сентября съездить в офис застройщика для встречи с руководством.
и
если изменений по ДС не будет сходить на прием к Воробьеву.

кто готов со мной пишите на igor.msk@mail.ru


Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 03.04.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.15 21:14. Заголовок: Текст допсоглашения


Добрый вечер! Нас пригласили на подписание допсоглашения. Подскажите, пожалуйста, как оно сейчас выглядит? Застройщик исправил неправильные пункты, или ДС идет в представленной здесь редакции. Может кто-то недавно подписывал?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 8
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет